11问答网
所有问题
当前搜索:
工程进度款不按时支付
施工
合同拨款违约应该怎么处理?
答:
如果施工方按照合同约定完成建筑工程进度,发包方违约不能按期拨付工程款
,施工方可以通过书面形式向对方发出要求付款的通知,发包方接到通知后拒不支付,施工方可以停止施工,并由发包方承担违约责任。 一、施工合同拨款违约应该怎么处理?如合同没有明确规定,在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支...
建筑
工程
合同法:甲方
没有按时支付进度款
乙方怎么办
答:
发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,
承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。因此,甲方没有按时支付进度款乙方,乙方应及时向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不按要求付款...
发包人逾期
支付工程
款,导致工期延误,承包人是否承担责任?
答:
张三公司主张,因发包人李四公司
未按时支付工程款
导致工期延误,承包人张三公司不应当承担违约责任。虽然根据双方签署的建设
工程施工
合同约定,未按时支付工程款可以构成影响工期变化的因素,即便工期延误确实是因为发包人未按时支付工程款造成的,但根据第13.2款约定:“承包人在13.1款情况发生后14天内,就...
建筑
工程
合同法:甲方
没有按时支付进度款
乙方怎么办?
答:
一般出现纠纷,都是本着友好协商解决问题的前提,合同专用条款
没有
约定,可以看合同通用条款,
工程
已经交工验收,此时如果乙方采取措施停机,这个做法不妥,建议按合同约定的解决争议的方法处理,不要有理搞成无理,不小心还违法就不值了。
施工
合同工期违约限额是多少?
答:
在合同履行过程中,在出现了因为甲方原因和客观不可预见情况后,承包人要及时向发包人书面提出有关顺延工期的要求,行使合同抗辩权。例如,发包方
未按时支付工程进度款
,承包人要及时向发包人书面提出,由于发包人
不按时支付工程进度款
,不仅要求其在合理期间内支付,同时要求延长工期等。6、在诉讼仲裁过程中...
因
工程款不
到位,停工报告怎样写,要范本
答:
因工程款不到位,停工报告的范本,具体描述一下
工程款未按时
到账,因为工程款的原因,暂时无法开工,需要说明报告就可以的。正文 项目部现拟定于2020年年9月20日对所建工程停工。开工至今,建设单位既未按合同约定支付合同额30%的预付款,基础
施工
完成后也仍未按约定
支付进度款
。目前我项目部已经垫付...
工程
索赔期间的利息能索赔吗
答:
在工程索赔中,如果建设单位
未按时支付工程款
或未按时支付工程变更款等,施工单位可以要求建设单位支付相应的利息。工程利息索赔包含如下:1、业主拖期支付
工程进度款
或索赔款的利息;2、由于工程变更和工期延长所增加投资的利息;3、业主错误扣款的利息。索赔款利息的起算时间如下:1、工程师在收到承包人送...
关于建设
工程未
办理
施工
许可又
没按时
付
工程款
。施工方有权解除合同的...
答:
(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持; (二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求
支付工程
价款的,不予支持。 因建设
工程不
合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。 第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者
没有
资质的实际
施工
人借用有资质的...
怎么委婉的写如若不
支付工程进度款
的我司无法满足工程进度
答:
不用委婉,直接明了,有些时候委婉会误事。按照合同要求,如果
不按时支付工程进度款
,将根据合同暂时停止施工,因此造成损失由违约方负责。
建筑公司拖欠
工程款
如何做会计处理?
答:
拖欠
工程款
涉及的会计处理 案例:甲是一家开发公司,根据施工合同,应当在6月9日向总包方乙
支付
一笔
工程进度款
5000万元,总包方乙也应支付分包方丙进度款1000万元,其他材料供应商也在盯着这笔工程款,但开发公司却拖欠了这笔工程进度款。请问涉及哪些会计处理?简单的会计处理:借:应交税费——应交增值...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
进度款不给
建设单位不支付工程款怎么办
没拨进度款怎么办
工程进度款超付了要承担什么责任
甲方未按合同支付进度款
未按约定支付工程款
未按进度支付工程款
工程进度款迟迟不给钱
如工程款没有及时支付怎么办