11问答网
所有问题
当前搜索:
工期顺延的认定
工期顺延
是什么
答:
工期顺延是指原定的建设工期因自然状况或者人为的原因而延期
。例如
隐蔽工程在隐蔽以前,发包人没有及时检查的
,承包人就可以顺延工期;或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料的,承包人也可以顺延工期等。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没...
哪些情况下的工期顺延才算合法,
工期顺延的
情形有哪些?
答:
工期依法顺延:工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当、工程质量鉴定以及不可抗力或其他因素。工程合同工期顺延的情形有:1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期...
什么是
工期顺延
答:
工期顺延是指下雨等自然因素,还有就是停水、停电等导致停工原因
,签订工期顺延合同之后,就可以保护施工方的免受合同违约的责任。【法律依据】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定,当事人约定顺延工期应当
经发包人或者监理人签证等方式确认
,承包人虽未取得工期顺...
工期顺延的
法律规定
答:
工期顺延,
是发包人原因或者不可抗力原因导致实际工期落后于合同约定工期或超出合同工期,承包人请求延长合同工期的情形
。通过工期顺延,承包人一方面可以免除该部分工期违约责任,另一方面可以向发包人主张停工、窝工、合理利润等损失。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包...
由于甲方原因导致
工期
延误怎么索赔
答:
二、如何
认定工期顺延
在建筑工程施工过程中,如果发包人出现以下行为导致工程停工,应承担相应停工损失:1. 发包人未能按照约定提供图纸及开工条件;2. 发包人未能按照约定日期支付工程预付款、进度款,导致施工无法正常进行;3. 工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,导致施工无法正常进行;4. 设计...
建筑工程合同中,
工期顺延
如何
认定
?
视频时间 02:10
工期顺延
和工期延误有什么区别
答:
所谓
工期顺延
是指:“承发包双方根据法律及合同约定,对‘工期延误’这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法律规定或双方约定的某些条件,进而双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致。”两者的关系简单说,工期顺延已发生工期延误为前提,以发生工期可以延误的情形为必要条件。但是,...
由于甲方原因导致
工期
延误怎么索赔
答:
二、
工期顺延
如何
认定
在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行...
不可抗力
工期顺延的
条件
答:
4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更,导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算
工期
,在原合同工期中
顺延
。9、非发包人原因...
请问工期延误与
工期顺延
有什么区别?
视频时间 00:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工期顺延的法律规定
合同工期顺延的条件
工程延期依据及工期计算
工期延期的日
施工工期顺延
项目工期延长
怎么才算工程延期开工
工期延期规定
延长工期