11问答网
所有问题
工期顺延的法律规定
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-09-24
工期顺延,是发包人原因或者不可抗力原因导致实际工期落后于合同约定工期或超出合同工期,承包人请求延长合同工期的情形。通过工期顺延,承包人一方面可以免除该部分工期违约责任,另一方面可以向发包人主张停工、窝工、合理利润等损失。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F4v872FqP7q7PS424S7.html
相似回答
什么是
工期顺延
答:
工期顺延是指下雨等自然因素,还有就是停水、停电等导致停工原因
,签订工期顺延合同之后,就可以保护施工方的免受合同违约的责任。【法律依据】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定,当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺...
大家正在搜
建设工程工期顺延法律规定
工期顺延的认定
工程延期依据什么法律规定
工程工期顺延不予处罚依据
工期延期规定
工程延期的法律规定
施工工期顺延
工期可以顺延的条件
工期顺延