买卖双方签订合同的目的，就是对双方构成约束，当存在违反合同条款的时候，就需要有相应的解决办法，比如当延迟给需方交货的时候，就需要写一个延迟交货的说明。
合同延期协议是对原合同约定的期限进行变更的协议，在写延期协议时需要以下几个方面的内容：
第一、延期说明须原合同各方共同签章确认。
第二、需要明确延期的期限。
第三、该协议中需要明确主合同的内容，或者将主合同作为附件。
模板：
工程延期申请报告（ 号） 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 致总监理工程师 先生： 我合同段 工程，因 缘由，形成工程延误，申请延长工期，特此报告，请予审查批复。
申请合同延期说明怎么写?
合同延期协议是对原合同约定的期限进行变更的协议，在写延期协议时需要以下几个方面的内容：
第一、延期说明须原合同各方共同签章确认。
第二、需要明确延期的期限。以原合同为依据，写明经双方协商一致并认可的延期期限。需要特别注明的是因为哪一方原因使得原合同延期执行，再就是要注意开始执行的日期以及在此过程中再发生类似情况的解决方案。
第三、该协议中需要明确主合同的内容，或者将主合同作为附件。
借款合同补充协议延期范本
甲方：
乙方：
甲乙双方于 年 月 日签订了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 年 月 日至 年 月
日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从 年 月 日至 年 月 日，以及从 年 月 日至 年 月 日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
日期： 日期：
工程延期与工程延误的区别有什么
延期和延误是相当的，是指对承包商而言相当于业主的说法的，即对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延误。延期和延误都是未按期完成计划，它们的区别就在于延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。
处理方法：延期应由业主按合同约定予以工期顺延（即工期赔偿），以及承担或有费用和或有利润的赔偿（菲迪克条款下是可以赔偿利润的，而中国的合同范本难以支持利润的索赔）；延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金，并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。
民事诉讼的延期审理是指人民法院开庭审理后，由于发生某种特殊情况，使开庭审理无法按期或继续进行从而推迟审理的制度。
法律依据
《民事诉讼法》
第一百四十九条 有下列情形之一的，可以延期开庭审理：
(一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；
(二)当事人临时提出回避申请的；
(三)需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；
(四)其他应当延期的情形。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考